Voir la source de Musée des Confluences

{{Voir homonymes|Confluence}}
{{Infobox Musée
 | nom                     = Musée des Confluences
 | image                   =
 | taille image            = 
 | légende                 = Le musée des Confluences en 2018
 | logo                    = Logo - musée des confluences.jpg
 | référence               = 
 | pays                    = France
 | subdivision1 type      = Région
 | subdivision1           = [[Auvergne-Rhône-Alpes]]
 | ville                   = [[Lyon]]
 | adresse                 = 86 [[Liste des quais de Lyon|Quai]] [[Perrache (quartier de Lyon)|Perrache]]
 | monument                = 
 | architecte              = [[Coop Himmelb(l)au]]
 | latitude                = 45.732906
 | longitude               = 4.818304
 | nom local               = 
 | type                    = Musée
 | ouverture               = {{date|20 décembre 2014}}
 | fermeture               = 
 | conservateur            = Hélène Lafont-Couturier
 | collections             = Histoire naturelle{{-}}Collection d'arts et métiers
 | provenance collections  = [[Musée d'histoire naturelle - Guimet|Musée d'histoire naturelle Guimet de Lyon]]...
 | genre collections       = [[Histoire naturelle]]<br>[[Ethnologie]]<br>[[Civilisation]]s<br>[[Arts et métiers]]
 | époque collections      = [[Préhistoire]] à [[époque contemporaine]]
 | œuvres                  = 2,2 millions d'objets<ref>{{lien web |titre=Musée des confluences |url=http://www.museedesconfluences.fr/fr/les-collections |site=Musée des Confluences |consulté le=22-04-2023}}.</ref>
 | superficie              = {{unité|22000|m|2}}
 | label                   = {{Musée de France}}
 | visiteurs               = {{formatnum:671597}} (2023)
 | site                    = [http://www.museedesconfluences.fr museedesconfluences.fr]
 | géolocalisation         = <!-- recherche automatique par Module:Carte -->
 | taille logo             = 180
 | légende logo            = [[Logotype|Logo]] du Musée des Confluences
}}

Le '''musée des Confluences''' est un [[musée]] d'[[histoire naturelle]], d'[[anthropologie]], des [[Société (sciences sociales)|sociétés]] et des [[civilisation]]s situé à [[Lyon]], dans la région [[Auvergne-Rhône-Alpes]] en [[France]]. Héritier du [[Musée d'histoire naturelle - Guimet|Musée d'histoire naturelle Guimet de Lyon]], il est ouvert en 2014 et hébergé dans un bâtiment de style [[Déconstructivisme|déconstructiviste]] de l’agence d'architecture [[Coop Himmelb(l)au]]<ref>{{article |langue=fr |auteur=Alexis Ferenczi |titre=PHOTOS. Le Musée des Confluences ouvre ses portes sur fond de polémiques |url=https://www.huffingtonpost.fr/2014/12/19/musee-des-confluences-lyon-polemiques_n_6341420.html |périodique=[[Le Huffington Post]] |date=19 décembre 2014 |consulté le=20 décembre 2014 }}</ref>, dans le quartier de [[La Confluence]], sur la pointe sud de la [[Presqu'île (Lyon)|Presqu'île de Lyon]], au [[confluent]] du [[Rhône]] et de la [[Saône]] ({{2e}} arrondissement de Lyon). 

Il reprend les collections du musée Guimet et a pour mission de compléter ce fonds par des acquisitions. Il fait l'objet de dépôts et prêts de musées et institutions diverses (musées d'art et de la culture, jardins botaniques, fondations, congrégations religieuses...) pour ses espaces d'exposition temporaires et permanentes. Le musée a une activité orientée vers la scénographie (coopération avec des salles de spectacle musical et de théâtre) et a débuté celle d'éditeur de livres (romans autour de quelques objets fameux de sa collection en collaboration avec des auteurs de textes littéraires ou de dessins et de photographies).

Le projet déclaré est celui d'une pédagogie distrayante et artistique, « les confluences des savoirs », en même temps que d'un signal architectural, comme un phare et comme une porte ouverte sur la ville<ref>{{citation|Le bâtiment devrait servir de phare distinctif et d'entrée pour les visiteurs qui s'approchent du Sud, ainsi que de point de départ pour le développement urbain.}} : traduction tirée de {{Lien web |langue=en |id=Site de Coophimmelb(l)au |titre=Musée des Confluences. The Crystal Cloud of Knowledge |url=https://coop-himmelblau.at/projects/musee-des-confluences/ |date=non daté |site=Coophimmelb(l)au. Wolf D. Prix & Partner |consulté le=8 octobre 2024}}</ref>. Il est associé aux franchissements des deux fleuves et mis en ensemble urbain avec les ponts. Le jardin de « la confluence » permet de relier les promenades établies sur les bords de la Saône à celles du Rhône dans l'urbanisme nouvelle manière de la ville écosystème. Ce musée est géré par l'agglomération devenue la [[métropole de Lyon]] à structure de département.

En mai 2011, le Musée des Confluences encore en chantier reçoit l'appellation « [[Musée de France]] » par le [[Ministère de la Culture (France)|ministère de la Culture et de la Communication]]<ref>{{Lien web|url=http://www.lyon-france.com/Presse-et-professionnels/Tourisme-d-affaires/Lieux-de-reunion-reception/Espaces-de-Seminaires-et-Reunions/Espace-d-Information-du-Musee-des-Confluences|titre=Espace d'information du Musée des Confluences|site=lyon-france.com|consulté le=12 mars 2014|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>.

Le fonds non exposé sur le site est stocké hors-place.

== Collections ==
[[Fichier:Musée des Confluences - Mammouth de Choulans.JPG|vignette|gauche|[[Mammouth]] de Choulans.]]
[[Fichier:Ceratarges sp 489.jpg|vignette|gauche|Fossile de ''[[Ceratarges]]'' du [[dévonien]], {{nobr|400 millions}} d'années, ([[Trilobita|trilobite]]).]]

La collection du musée des Confluences est issue du [[Musée d'histoire naturelle - Guimet|Muséum de Lyon]], celui-ci ayant vu ses collections se constituer autour des sciences naturelles, mais également de l'[[ethnographie]] et d'une collection coloniale, issue d'un musée créé en 1927 et fermé en 1968<ref name="Progres">{{Lien web|url=http://www.leprogres.fr/sortir/2014/12/17/le-musee-des-confluences-sera-un-lieu-de-curiosite-et-de-delectation|titre=Le musée des Confluences sera un lieu de curiosité et de délectation|auteur=Françoise Monnet et Isabelle Brione|site=Le Progrès|jour=17|mois=décembre|année=2014}}.</ref>. Une partie de la collection du musée, de plus de {{nobr|2 millions}} d'objets, fut placée en 2002 dans le Centre de conservation et d’étude des collections (CCEC)<ref>{{lien brisé|url=https://www.museedesconfluences.fr/fr/etudiant-chercheur|titre=Le Centre de Conservation et d’Étude des Collections (Centre Louis-Lortet)}}, Musée des Confluences. Accessible aux seuls chercheurs, sur une surface de {{unité|3215|m|2}}, situé dans un ancien centre téléphonique dans le [[7e arrondissement de Lyon|{{7e|arrondissement}} de Lyon]].</ref>{{,}}<ref name="Bibli2"/>.

L'exposition permanente est notamment composée du [[mammouth de Choulans]], découvert en 1859, de masques de [[théâtre nô]], d'un exemplaire du [[Spoutnik 2]] et d'un [[accélérateur de particules]]<ref name="Progres"/>{{,}}<ref>{{Lien web|url=http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Les-evenements-de-2014/Musee-des-Confluences-ouvert-a-la-2e-quinzaine-de-decembre|titre=Musée des Confluences, ouvert à la {{2e}} quinzaine de décembre|auteur=Fabien Fournier|site=Lyon Capitale|jour=17|mois=janvier|année=2014}}.</ref>{{,}}<ref name="Gazette">{{Lien web|url=http://www.lagazettedescommunes.com/299600/le-musee-des-confluences-cabinet-de-curiosites-du-21e-siecle/|titre=Le Musée des Confluences, cabinet de curiosités du {{s-|21}}|site=La Gazette des communes|jour=1|mois=décembre|année=2014}}.</ref>. Au total, ce sont environ {{unité|3000|objets}} qui sont présents dans la [[collection permanente]] sur {{unité|3000|m|2}}<ref name="Gazette"/>.

L'exposition permanente du Musée des Confluences repose sur quatre espaces expositions, appelés ''Origines, les récits du monde'' ; ''Sociétés, le théâtre des Hommes'' ; ''Espèces, la maille du vivant'' et ''Éternités, visions de l'au-delà''<ref name="Gazette"/> :
* ''Origines, les récits du monde'' présente notamment les squelettes d'un [[mosasaure]] et d'un ''[[Camarasaurus]]'', de [[trilobites]] mais aussi des [[météorite]]s<ref name="Point">{{Lien web|url=http://www.lepoint.fr/sciences-nature/lyon-le-musee-des-confluences-comme-si-vous-y-etiez-06-12-2014-1887466_1924.php|titre=Lyon : le Musée des Confluences comme si vous y étiez !|auteur=Audray Emery|site=Le Point|jour=6|mois=décembre|année=2014}}.</ref> ;
* ''Espèces, la maille du vivant'' montre l'histoire des groupes constitués d'animaux dont l'homme. Des animaux momifiés datant de l'[[Égypte antique]], mais aussi des exemplaires de [[Dodo (oiseau)|dodo]] et de [[loup de Tasmanie]], ainsi que des insectes<ref name="Point"/> ;
* ''Sociétés, le théâtre des Hommes'' expose pour diverses civilisations actuelles les processus civilisateurs. Ils sont fondés sur la matérialité (production), la dématérialisation (monnaies, instruments économiques de mesure d'échange d'objets et de mesure d'identité individuelle), l'échange social par le langage et la constitution de parenté dans les groupes (politesse et mariage) en dehors de l'acte de l'agression-destruction-appropriation et de la constitution de la langue.
* ''Éternités, visions de l'au-delà'', consacré à la représentation de la mort dans l'histoire de civilisations, met en avant notamment une momie péruvienne<ref name="Point"/>.

Les deux premières expositions permanentes sont sur le fondement de création d'un « musée des confluences », la notion de collectionner, l'une sur [[Émile Guimet]]<ref name="Gazette"/>, et l'autre sur la mise en perspective de la constitution du « savoir » distingué de l'« imaginaire » dans l'histoire des [[Cabinet de curiosités|cabinets de curiosités]] avec le « faire savoir » par l'échange épistolaire des curieux à propos des objets et des phénomènes naturels. Depuis son démarrage, des expositions temporaires courtes sont mises pour partie en accès libre sur le thème artistique du ressenti à propos de la création du musée placé dans son époque. Des spécialistes (chorégraphes, musiciens, photographes, dessinateurs, etc.) font fonction de témoins-traducteurs extérieurs<ref>En juin 2015 simultanément avec l'exposition "Appartement témoin" [http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/appartement-t%C3%A9moin] en connexion avec le monde de la bande dessinée [http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements-groupes/%C2%AB-t%E2%80%99imagines-%C2%BB-boulet-au-mus%C3%A9e-des-confluences] succède aux regards des photographes sur les rites bouddhiques de l'exposition en accès libre en mai 2015 (par exemple): {{citation|The Musée des Confluences understands itself not as an exclusive “Temple of the Muses” for the educated elite, but as a public gateway to the knowledge of our time. It stimulates a direct, ''active use—not only as a place of contemplation, but also as a '''meeting place''' in the city''}}, [[Wolf D. Prix]] [http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/musee-des-confluences].</ref>.

== Fréquentation ==
En 2014, le chiffre de {{unité|500000|visiteurs}} par an revient souvent comme estimation de la fréquentation future par les autorités<ref name="Canard"/>, même si {{formatnum:400000}} ou {{nobr|1 million}} de visiteurs par an sont également évoqués<ref name="Bibli2"/>.

Le 26 juin 2015, 6 mois après son ouverture, le musée a franchi la barre des {{formatnum:500000}} visiteurs<ref>{{Lien web|titre = Le musée des Confluences a franchi le cap des 500 000 entrées|url = http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Le-musee-des-Confluences-a-franchi-le-cap-des-500-000-entrees|site = lyoncapitale.fr|consulté le = 2015-11-02}}.</ref>.

En 2016, le musée a attiré {{formatnum:767509}} visiteurs<ref>''Lyon Capitale'', juillet-août 2017, {{p.|41}}</ref>.

Le 22 mai 2017, le musée a dépassé les {{nobr|2 millions}} de visiteurs.

En 2019 : 671 077 visiteurs<ref name="LM2022"/>.

En 2022, 654 601 visiteurs ont été recensés au Musée des Confluences à Lyon. Soit une moyenne quotidienne de 2052 entrées. La fréquentation est en forte hausse par rapport à 2021 (+ 86 %) mais moins qu'en 2019<ref name="LM2022"/>.

En 2022, le musée des Confluences a passé la barre des 5 millions de visiteurs accueillis depuis son ouverture, huit ans plus tôt, en décembre 2014<ref name="LM2022"/>. C'est le premier musée de la métropole de Lyon et de la région Auvergne Rhône-Alpes en termes de fréquentation<ref>{{Ouvrage|auteur1=Auvergne Rhône-Alpes Tourisme|titre=Chiffres-clés 2022|passage=22|collection=Les carnets de l'ingénierie|numéro dans collection=18|lire en ligne=https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/10/ChiffresCles-2022-2.pdf|format électronique=pdf|consulté le=30 mai 2023}}</ref>.

Dans le détail, l'institution culturelle annonce en 2022 que 68 % des curieux accueillis sont originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et seulement 10 % sont des touristes étrangers.
55 % des visiteurs sont des primo-visiteurs. « La fidélisation reste néanmoins élevée, se défend le musée dans un communiqué de presse. 22 % sont des visiteurs réguliers, déjà venus au cours des 12 derniers mois »<ref name="LM2022"/>.
Le public est en majorité familial, seulement 17 % des visiteurs viennent au musée des Confluences sans être accompagnés<ref name="LM2022"/>.
L'exposition temporaire qui a connu le plus de succès en 2022 est sans conteste L'Oiseau rare, de l'hirondelle au kakapo, avec 651 412 visiteurs, dont 423 915 en 2021<ref name="LM2022"/>.
La Piste des Sioux a intéressé 283 786 personnes en 2022. À noter que Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires, pourtant installée plus longtemps que les Sioux, n'a attiré que 110 947 visiteurs<ref name="LM2022"/>.
« En 2023, trois nouvelles expositions temporaires poseront leurs valises sur la pointe du 2ᵉ arrondissement de Lyon : Marc Riboud, 100 photographies pour 100 ans (24 février), Afrique, milles vies d'objets (9 juin) et A nos amours (20 octobre) »<ref name="LM2022">(site [[Lyon Mag]] [https://www.lyonmag.com/article/127897/lyon-la-frequentation-du-musee-des-confluences-n-a-pas-encore-retrouve-le-rythme-d-avant-covid lire en ligne], consulté le 17 février 2023).</ref>.

== Aperçu des galeries permanentes ==

<gallery caption="Galerie « Espèces, la maille du vivant »">
Cephalophus natalensis - Musée des Confluences.jpg|La forêt : [[Cephalophus natalensis|Céphalophe du Natal]]<ref>Céphalophe du Natal. H. env. 50 cm sur la croupe. « La forêt exerce de fortes contraintes sur les espèces qu'elle abrite. Ainsi, une petite taille, de courtes pattes, un dos arrondis, des cornes courbées vers l'arrière permettent aux différentes espèces de [[Cephalophus|céphalophes]] de se faufiler avec aisance dans ce milieu dense » : notice du Musée des Confluences.</ref>. ([[Taxidermie]])
Collection of Lepidoptera.jpg|[[Lépidoptères]].
Advanced biface.Musée des Confluences.Lyon.jpg|[[Biface]] évolué<br/>300 000-28 000 ans<br/>H. 15 cm env.<br/>[[Somme (département)|Somme]], France
Polar bear.Musée des Confluences.Lyon.jpg|L'[[arctique]] : [[Ours blanc]]. [[Espèce vulnérable]] ([[Union internationale pour la conservation de la nature|UICN]])
Tapirape "Cara grande" mask.Musée des Confluences.Lyon.jpg|Masque ''ype'' des Indiens {{Lien|fr=Tapirapé|lang=en|trad=Tapirapé|texte=Tapirapé}}<ref>Masque ''ype'' des Indiens {{Lien|fr=Tapirapé|lang=en|trad=Tapirapé|texte=Tapirapé}}. [[Mato Grosso]], Brésil. {{s-|XX}}. Plumes: aras, amazones, fibres végétales, nacre, bois. L. env. 100 cm.</ref>
European bison, Przewalski's horse.Musée des Confluences.Lyon.jpg|[[Liste d'espèces menacées d'après l'Annexe I de la Convention de Washington|Espèces menacées]] réintroduites : [[Bison européen]] et [[cheval de Przewalski]]<ref>Bison européen et cheval de Przewalski : réintroduction dans la nature d'espèces menacées d'extinction.</ref>
</gallery>

<gallery caption="Galerie « Origines, les récits du monde »">
Fichier:Banded iron formation. Musée des Confluences, Lyon.jpg|[[Fer rubané]]. {{nombre|2,1|milliards}} d'années ([[Précambrien]]). Marquette, Michigan, États-Unis<ref>L'essentiel de l'oxygène produit par les [[bactérie]]s reste piégé au fond des océans sous forme d'oxydes de fer. Alternances de lits de quartz et de fer oxydé.</ref>
Fichier:Scyphocrinites elegans Musée des Confluences 18102015 2.jpg|Fossiles de<br>[[Crinoidea|Crinoïdes ( lys de mer )]]. 416 M. années<ref>Crinoïdes : Scyphocrinites elegans, [[Silurien]], {{nobr|416 millions}} d'années. Provenance : Maroc, [[Erfoud]].</ref>
Fichier:Camarasaurus - Musée des Confluences.Détail.jpg|Fossile: [[Camarasaurus]].<br>155-145 M. années<ref>Le [[Camarasaurus]] est un genre de [[dinosaure]]s [[sauropode]]s qui vivait aux États-Unis pendant le [[Jurassique|Jurassique supérieur]], entre 155 et {{nobr|145 millions}} d'années avant notre ère.</ref>
Fichier:Pterosaur.Anhanguera santanae. Musée des Confluences, Lyon.jpg|Fossile de [[Ptérosaure]]. 115 M. années<ref>Ptérosaure : Anhanguera santanae. Crétacée (115 Millions d'années). Brésil.</ref>
Fichier:Placenticeras meeki Musée des Confluences.jpg|Fossile: [[Liste de genres d'ammonites|ammonite]] ([[Ammonoidea]])<br> 80 M. années. Nacre opalescente<ref>Placenticeras meeki, [[Crétacé]], {{nobr|80 millions}} d'années. Provenance : Canada, [[Alberta]]. La nacre opalescente de ce type de fossile est appelée [[ammolite]] en [[gemmologie]].</ref>
Fichier:Tarbosaurus Bataar. Musée des Confluences, Lyon.jpg|Moulage de fossile de [[Tarbosaurus]]. 70 M. années<ref>Tarbosaurus : -70 Millions d'années (Maastrichtien). Mongolie, désert de Gobi. Tarbosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des tyrannosauridés. "Avec ses dents en poignards ce dinosaure ferait régner la terreur en Asie, comme en Amérique, son proche parent, le Tyrannosaure." (notice du Musée des Confluences)</ref>. À toucher
Fichier:Model of the Huygens probe.Musée des Confluences.Lyon.jpg|Maquette de la [[Huygens (sonde spatiale)|sonde Huygens]]. 2008<ref>Fibre de verre, aluminium, plastique, textile. D. env {{unité|120|cm}}.</ref>
Fichier:Spoutnik 2 model.1957.Musée des Confluences.Lyon.jpg|[[Spoutnik 2]]. 1957. Maquette, métal.
Fichier:Zerhamra Meteorite. Siderite. Musée des Confluences.Lyon.jpg|Météorite découverte en 1967 à [[Zeghamra]] en Algérie. 640 kG<ref>Météorite Zerhamra. Sidérite (groupe III AB). Découverte en 1967 à Zerhamra en Algérie, Dépôt du Museum National d'Histoire Naturelle, Paris. "Cette météorite de {{unité|640|kg}} est un fragment du noyau métallique d'un corps céleste qui s'est fragmenté lors d'une énorme collision" : notice du Musée des Confluences. Lyon.</ref>.
Fichier:Shiva Nataraja - Bronze - Guimet - vue de gauche.jpg|[[Shiva Nataraja]]. Bronze, {{sp-|XVII|-|XVIII}}. Inde ([[Tamil Nadu]]<ref>[[Shiva Nataraja]]. Bronze, autour des {{sp-|XVII|-|XVIII}}. Inde ([[Tamil Nadu]]). Dépôt du [[musée national des arts asiatiques Guimet]], Paris.</ref>
</gallery>

<gallery caption="Galerie « Sociétés, le théâtre des hommes »">
Fichier:Fluorite.Fluorine ore.Puy de Dome.Musée des Confluences.jpg|[[Fluorite]]. Minerai de [[fluor]]<ref>Minerai de fluor. Puy-de-Dôme, Saint-Germain-près-Herment, mine du Beix.</ref>.
Fichier:Rare-earth mineral. Monazite. Madagascar. Musée des Confluences.jpg|Minerai de [[terre rare]] : [[monazite]]. Madagascar.
Fichier:Videophone IMG 1107-white.jpg|[[Visiophonie|Visiophone]] de Matra, 1970.
Fichier:Cockcroft and Walton Particle Accelerator.Musée des Confluences.Lyon.jpg|[[Accélérateur de particules|Accélérateur de particules Cockcroft et Walton]], 1958<ref>[[Générateur Cockcroft-Walton]]. 1958. Pays-Bas. Philips. Bakélite, aluminium, composants électriques et électroniques.</ref>.
Fichier:Fermentor Frenkel,1969.Musée des Confluences.jpg|[[Bioréacteur|Fermenteur Frenkel]], 1969<ref>Fermenteur Frenkel, 1969. France, Rhône, Saint-Priest. Villanova. Acier inoxydable, métal, caoutchouc. Don de Mérial. « Cette cuve de fermentation témoigne du passage, au milieu du {{s-|XX}}, de la fabrication artisanale à la fabrication industrielle de vaccins, qui a permis dans ce cas d'enrayer l'épidémie de fièvre aphteuse qui décimait les troupeaux de bovins. » : Notice du musée.</ref>
Musée des Confluences 021.jpg|Double [[phaéton]], [[Berliet]]. 1908<ref>Voiture double [[phaéton]], [[Berliet]]. 1908. Bois, métaux, cuir, verre. Dépôt de la fondation Berliet, Lyon.</ref>
Fichier:Mechanical loom.Diederichs 7700. Silk dress.Musée des Confluences.jpg|Tissus lumineux: [[fibre optique]], [[Diode électroluminescente|LED]] et [[soie]], 2014<ref>Robe de mariée. Tissus lumineux: fibre optique, [[Diode électroluminescente|LED]], [[fibre synthétique|polyamide]], [[polyester]] et [[soie]], [[Composant électrique|composants électriques]] et [[Composant électronique|électroniques]]. Brochier Technologies, Mongi Guibane, 2014. « Brochier technologies ([http://www.brochiertechnologies.com site de l'entreprise Brochier Technologies]) a adapté le [[métier Jacquard|tissage Jacquard]] à des matériaux comme la fibre optique, créant, ainsi des fibres lumineuses. Cette innovation, créée pour le défilé de [[haute couture]] d'Olivier Lapidus ([https://creationolivierlapidus.paris/fr/ Site de la maison Olivier Lapidus]), en 2000, est breveté. Cette robe a été dessinée par le [[couture|couturier]] Mongi Guibane ([http://www.mongi-guibane.com/collection site du couturier Mongi Guibane]), pour le Musée des Confluences » : notice du Musée des Confluences.</ref>. [[Métier à tisser horizontal]] à moteur électrique. 1903<ref>Métier à tisser mécanique Diederichs 7700. 1903, France, Isère, Bourgoin-Jallieu. Ateliers Diederichs. Acier, fonte, bois. Dépôt du Musée du tisserand dauphinois, La Batie Montgascon. "Ce métier Diederichs, avec son moteur électrique et sa grande adaptabilité, est typique de la production en usine qui se développe à la fin du {{s-|XIX}}." : notice, Musée des Confluences.</ref>
Fichier:Silver lacquered armour.Edo period.Musée des Confluences.Lyon.jpg|Armure en [[laque]] d'argent. [[Époque d'Edo]], Japon, fin {{sp-|XVII|- début|XVIII}}<ref>Armure en laque d'argent. Edo (1600-1868). Fer laqué, soie, cuivre, crin. Fin {{sp-|XVII|- début|XVIII}}. Musée des Confluences. Lyon. "Spectaculaire, cette armure permet à son propriétaire de bénéficier d'une forte visibilité et d'affirmer son rang" : notice du Musée des Confluences.</ref>
</gallery>

<gallery caption="Éternités, visions de l'au-delà »">
Fichier:Mask.Matto Grosso.Park of Xingu. Wauja people.Musée des Confluences.Lyon.jpg|Masque. Population Wauja. [[Mato Grosso]], début {{s-|XXI}}<ref>Masque. Population Wauja. [[Parc indigène du Xingu|Parc du Xingu]]. [[Mato Grosso]], Brésil, début {{s-|XXI}}. Fibres végétales, bois, pigment. H. env {{unité|150|cm}}.</ref>
Fichier:Untitled. Jacko Kadluk.Nunavut, Iqaluit. Around 1990.Musée des Confluences, Lyon.jpg|Sculpture, sans titre ([[Chaman|Grand Chaman]]).<br>Jacko Kadluk, [[Nunavut]], Canada. Vers 1990<ref>Sans titre [Grand Chaman]. Jacko Kadluk (né en 1952), ([[Nunavut]], Iqaluit), Canada. Vers 1990. Os de baleine, bois et peau de [[caribou]]. L. env. {{unité|120|cm}}.</ref>.
Fichier:Poteau funéraire Nyamusa-Musée des Confluences.jpg|Poteau funéraire lusi. Population Nyamusa<ref>Population Nyamusa, proche des [[Avukaya (peuple)|Avukaya]].</ref>. [[Soudan du Sud]]. {{s-|XX}}
Fichier:Kplekple bla (mask). Baoulé.Côte d'Ivoire.Musée des Confluences.Lyon.jpg|Kplekple bla (masque) [[baoulé (peuple)|baoulé]]. [[Côte d'Ivoire]]<ref>Kplekple bla (masque). Baoulé. Côte d'Ivoire. Bois polychrome. Fin {{sp-|XIX|- début|XX}}. Ancienne collection [[Charles Ratton]]. Prêt du [[Musée Barbier-Mueller]], Genève. « La couleur rouge de ce masque appartenant au rite du [[Masque Goli|Goli]], indique qu'il est féminin. Ces masques interviennent lors de funérailles ou en période de danger. Leur rôle est d'établir un lien avec les forces surnaturelles qui influencent positivement la vie des humains, ou négativement si elles ne sont pas apaisées. » : notice Musée des Confluences.</ref>. Ancienne collection [[Charles Ratton]].
Fichier:Bearded men. 3800-3100.Upper Egypt.Musée des Confluences.Lyon.jpg|Statuettes d'hommes barbus. [[ère commune|3800-3100 AEC]], [[Culture de Nagada]]. [[Haute-Égypte]]<ref>Homme barbu (à gauche) : pierre. 3800-3500 Nagada I (civilisation amratienne). [[Haute-Égypte]] ([[Gebelein]]). Homme barbu (à droite) : [[brèche (roche)|brèche]]. 3300-3100 Nagada I (civilisation amratienne). Haute-Égypte ([[Gebelein]]). inv 90000171. Musée des Confluences, Lyon. "Retrouvées dans des sanctuaires ou des tombes, ces statues très rares sont probablement une représentation du pouvoir masculin. À la période dynastique, la barbe sera l'un des symboles du pouvoir pharaonique." : notice Musée des Confluences, Lyon.</ref>.
Fichier:Sarcophagus, mummy and amulets.Egyptian late period.Musée des Confluences.Lyon .jpg|Trois ensembles distincts : sarcophage, momie et amulettes. Égypte<br>663 [[ère commune|AEC]] - 337 EC<ref>Présentation regroupée de trois ensembles distincts : 1, Sarcophage de Tja-Khonsou, membre du clergé d'[[Amon]] ([[Nout]] protège le défunt en déployant ses ailes. Quatre fils d'[[Horus]]). Bois polychrome. Haute-Égypte (Thèbes), 663 - 323 AEC (avant l'ère commune). // 2, Momie de Taubasthis, fils de Psébos, et ses parures de cartonnage. Momie, cartonnages constitués de tissus de lins stuqués et polychromes. Haute-Égypte, 332 AEC - 337 EC ([[Période macédonienne dans l'Égypte antique|périodes macédonienne]], [[Dynastie lagide|lagide]] et [[Période romaine de l'Égypte|romaine]]). // 3, Résille et amulettes, faïence, Égypte 664 AEC - 337 EC.</ref>
Fichier:Female grave.Burial 9.Koban.Age of bronze.Musée des Confluences,Lyon.jpg|Tombe féminine, [[Culture de Koban|nécropole de Koban]]. 967-813 [[ère commune|AEC]], débuts âge du fer, [[Ossétie du Nord-Alanie|Ossétie du Nord]], Russie<ref>Tombe féminine, sépulture 9, [[Culture de Koban|nécropole de Koban]], [[Ossétie du Nord-Alanie]]. Russie. Âge du bronze final et débuts de l'âge du fer 967-813 avant l'ère commune. Ossements humains et animaux, bronze, [[cornaline]] et coquillages. La nécropole a commencé à être utilisée à l’âge du bronze final vers 1400-1200 AEC (il y donc environ {{nombre|3500|ans}} depuis le présent).</ref>.
</gallery>

== Histoire ==
=== Projet ===
[[Fichier:Vue presque ile.jpg|vignette|Vue de la confluence depuis le musée.]]
[[Fichier:Confluence_du_Rhône_et_de_la_Saône.jpg|vignette|Vue du musée depuis la confluence.]]

Le projet de création d'un nouveau musée à partir des collections du [[Musée d'histoire naturelle - Guimet|Muséum de Lyon]] est lancé en juillet 1999<ref name="Bibli2"/>.

En 2001, le projet piloté par [[Michel Mercier]], le président du [[Conseil départemental du Rhône]], est l'objet d'un concours international d'architecture, supervisé par un jury de {{nobr|18 personnes}}. Il confronte {{nobr|7 équipes}}<ref name="afgc"/> :
* Félice Fanuele, [[Peter Eisenman]] et CRB Architectes proposent une structure ondulée surplombée de deux tours ;
* [[Jacques Ferrier]] présente un bloc vitré d'un seul tenant ;
* [[Steven Holl]] et de Vurpas et associés montrent un projet autour d'une structure avec d'importants [[porte-à-faux]] et ayant une tour ;
* [[François Seigneur]] et Sylvie de la Dure proposent également un bloc, avec une façade colorée ;
* Carlos Ferrater et Bruno Dumetier soumettent une proposition autour d'une [[architecture déconstructiviste]] ;
* Tectoniques et de Drevet Architectures ;
* [[Coop Himmelb(l)au]] soumet un projet basé sur une [[architecture déconstructiviste]] et d'importants [[porte-à-faux]]. Ce dernier projet remporte le concours en février 2001<ref name="Bibli2">[http://www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1832&artsuite=5#sommaire_1 Lyon se penche sur ses berges > le confluent, seconde période], Bibliothèque municipale de Lyon, 9 janvier 2012, page 7.</ref>{{,}}<ref name="afgc">[https://www.afgc-ra.fr/2012/05/23/mus%C3%A9e-des-confluences/ Un projet exceptionnel sur un site exceptionnel], Association Française de Génie Civil - Rhône-Alpes.</ref>.
La programmation culturelle initiale du musée s'est faite en octobre 2011, en attendant la fin des travaux, notamment à travers un festival appelé ''Mise en bouche''<ref name="Bibli2" />.

=== Construction ===
En 2003, un premier permis de construire est délivré pour le musée<ref name="Bibli">[http://www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1832&artsuite=5#sommaire_1 Lyon se penche sur ses berges > le confluent, seconde période], Bibliothèque municipale de Lyon, 9 janvier 2012, page 6</ref>. En mai 2005, le boulodrome qui était sur le terrain du musée est détruit<ref name="Bibli2"/>. Mais les promoteurs découvrent un peu tard que le site, alluvial, est instable et inondable, et situé trop près de l'[[autoroute A7 (France)|autoroute A7]] : les travaux de renforcements coutèrent {{nobr|6 millions}} d'euros et un premier retard<ref name="Canard"/>.

Les travaux démarrent le 10 octobre 2006, ils sont menés par l'entreprise [[Razel-Bec|Bec Frère]], filiale du groupe [[Fayat]]<ref name="Bibli"/>. Assez rapidement, des désaccords surviennent entre les différents acteurs impliqués, c'est-à-dire l'entreprise Bec Frère, le cabinet d'architecture [[Coop Himmelb(l)au]] et la Société d’Équipement du Rhône et de Lyon (SERL), chargée de la [[maitrise d'ouvrage]]. À la suite de ces désaccords, le chantier est à l'arrêt pendant {{nobr|7 mois}} en 2007<ref name="Bibli"/>.

À la mi-2008, le chantier est arrêté, l'entreprise Bec Frère se désengage du projet, par une résiliation à l'amiable, le 4 décembre 2008<ref name="Moniteur">{{Lien web|url=http://www.lemoniteur.fr/139-entreprises-de-btp/article/actualite/695573-vinci-reprend-en-mains-le-chantier-du-musee-des-confluences-a-lyon|titre=Vinci reprend en mains le chantier du musée des Confluences à Lyon|auteur=Jean-Philippe Defawe|site=Le Moniteur|jour=15|mois=janvier|année=2010}}.</ref>{{,}}<ref name="Bibli"/>. Bec Frère est indemnisé pour les frais engagés à hauteur de {{nobr|5 millions}} d'euros. Il rend {{nobr|8 millions}} d'euros sur l'avance de {{nobr|14 millions}}, qu'il a perçue pour réaliser le projet<ref name="Bibli"/>.

En 2009, un [[appel d'offres]] est lancé reposant sur un nouveau [[cahier des charges]], celui-ci ne reçoit aucune offre. Un nouvel appel d'offres est relancé juste après la clôture du premier. Entre 16 et {{nobr|18 entreprises}} répondent à celui-ci, deux d'entre elles sont pré-sélectionnées [[Vinci (entreprise)|Vinci]] et [[Léon Grosse]], leur donnant un délai supplémentaire pour répondre à l'appel d'offre<ref name="Bibli"/>{{,}}<ref name="afgc"/>. Finalement, Vinci propose une offre à {{nombre|117,89|millions}} d'euros et Léon Grosse une offre à {{nombre|99,5|millions}} d'euros<ref name="Bibli"/>.

Le chantier du Musée des Confluences est finalement confié à Vinci en janvier 2010<ref>{{lien web|url=http://www.lyoncapitale.fr/lyoncapitale/journal/univers/Politique/Grand-lyon/Le-musee-des-Confluences-relance|titre=Le musée des Confluences relancé|site=lyoncapitale.fr|éditeur=''[[Lyon Capitale]]''|consulté le=6 avril 2011}}.</ref>. Les sociétés spécialisées SMB et Renaudat Centre Constructions réalisent les études, la production et le montage de l'ouvrage métallique révisé dans sa structure par la modification de la [[Épannelage|forme]] de la salle d'accueil et sa passerelle<ref>poids de structure {{unité|6500|tonnes}}{{refnec}}</ref>. Les travaux ont repris dès avril 2010 pour une ouverture le 20 décembre 2014<ref name="Figaro">{{Lien web|url=http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2014/12/18/03015-20141218ARTFIG00277-lyon-le-musee-des-confluences-en-10-dates.php|titre=Lyon : le musée des Confluences en 10 dates|auteur=Mathilde Doiezie|jour=18|mois=décembre|année=2014|site=Le Figaro|consulté le=19 décembre 2014}}.</ref>.

Le musée est finalement inauguré le 20 décembre 2014, en l'absence remarquée du président de la République, du Premier ministre ou de la ministre de la Culture<ref name="Canard"/>.

<gallery mode="packed">
Lyon Musee Confluences chantier.JPG|alt=Vue du chantier à l'arrêt|Le site du chantier du musée, à l'arrêt, en avril 2011.
Confluences 1.jpg|alt=Vue de l'avancement du chantier en juillet 2012|Le chantier du musée en juillet 2012.
Musée des Confluences en chantier.jpg|alt=Vue du chantier en avril 2013|Le chantier du musée en avril 2013.
Musée Des Confluences 06-08-2013.jpg|Le chantier du musée en août 2013.
Parvis Musée de Confluences 14-06-2014.jpg|Le parvis du musée en juin 2014.
</gallery>

=== Coûts ===
La construction a connu de nombreux déboires, dont un retard de dix ans et un dépassement de son budget à hauteur de cinq fois son montant initial<ref name="Canard"/>. Le coût du musée, tout d'abord estimé à {{nobr|61 millions}} d'euros en juillet 2000<ref name="Canard"/>, a été révisé par le [[Conseil général du Rhône]] en 2009 à hauteur de {{unité|175.1|millions}} d'euros<ref>{{lien web|url=http://www.lemoniteur.fr/139-entreprises-de-btp/article/actualite/686037-musee-des-confluences-de-lyon-vinci-et-leon-grosse-en-concurrence|site=lemoniteur.fr|titre=Musée des Confluences de Lyon: Vinci et Léon Grosse en concurrence|date=7 septembre 2009|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>, puis en 2012 pour {{nobr|267 millions}} d'euros pour l'achèvement du projet<ref>{{lien web|url=http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/les-chiffres-delirants-du-musee-des-confluences-de-lyon-747892|site=capital.fr|titre=Les chiffres délirants du musée des Confluences de Lyon|date=10 août 2012.|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>. Fin octobre 2014, le coût prévisionnel du chantier s'établit à {{unité|255.1|millions}} d'euros ; le Conseil général a pendant un temps affiché un bilan financier ramené à {{unité|213.8|millions}} d'euros en incluant dans le bilan la [[Pénalité (droit)|pénalité de retard]] qu'il souhaite appliquer au groupement constructeur emmené par [[Vinci (entreprise)|Vinci]], pénalité atteignant provisoirement {{unité|41.3|millions}} d'euros. Cette somme est contestée par l'entreprise, qui met en avant des difficultés au démarrage des travaux du fait d'études insuffisamment précises fournies par la [[maîtrise d'œuvre]] retenue par le Conseil général<ref>{{Article|langue=fr|prénom1=Jean-Baptiste|nom1=Labeur|titre=Musée des Confluences : Mercier met la pression sur Vinci|périodique=La Tribune - en ligne|lien périodique=La Tribune (France)|jour=28|mois=octobre|année=2014|issn=1760-4869|url texte=http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-28/musee-des-confluences-mercier-met-la-pression-sur-vinci.html|consulté le=3 novembre 2014}}.</ref>.

Le coût total s'élèvera finalement à {{nobr|330 millions d'euros}}, soit plus de {{nobr|5 fois}} le coût initial prévu<ref name="Canard">{{article|langue=fr|prénom1=Sorj|nom1=Chalandon|titre=Pharaon au pays de Guignol|périodique=[[Le Canard enchaîné]]|numéro=4912|jour=17|mois=décembre|année=2014|pages=4}}.</ref>.

Pour compenser ce « coût faramineux », le Conseil Général a vendu pour {{nobr|63 millions}} d'euros d'actions dans des sociétés autoroutières en 2012, vente « menée à la va-vite<ref>Selon le journal ''[[Lyon Capitale]].''</ref> » (elle sera valorisée par les acheteurs à {{nobr|460 millions}} d'euros<ref name="Canard"/>). Fin 2014, l'Association des Contribuables Actifs du Nord-Ouest Lyonnais (CANOL) déplorait l'absence de budget détaillé pour le fonctionnement du musée, censé être autosuffisant selon le département, même si aucune étude de marché n'a été réalisée<ref name="Canard"/>.

== Architecture ==
[[Fichier:Musée des Confluences vu depuis Gerland.jpg|vignette|Le ''nuage'' à gauche et le ''cristal'' à droite, le tout posé sur un socle en béton.]]

Sa philosophie architecturale est la même que celle définie par [[Wolf D. Prix]] de l'agence [[Coop Himmelb(l)au]] pour l'Opéra-centre-ville (International Conference Center) de Dalian, Chine (2008-2012). Mais à Lyon, l'architecte n'est pas contraint par le fait d'englober d'une pièce un espace (salle de spectacle) qui n'est pas de son ressort dans le projet, comme ce fut le cas en Chine<ref>Référence Himmelb(l)au: [http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/dalian-international-conference-center] et [https://www.archdaily.com/405787/dalian-international-conference-center-coop-himmelb-l-au], sur ArchDaily : En Chine l'édifice est construit à la même époque mais plus rapidement et en fond de port, dans un espace à remplir, ce qui n'assure pas la même position stratégique de signal urbain.</ref>.

Le concepteur utilise d'importants [[porte-à-faux]] qui n'en font pas une construction « faisable à l'économie ». C'est une prouesse. Selon les termes de Coop Himmelblau : {{citation|Pour construire un musée de la connaissance, une nouvelle forme complexe a dû être développée comme passerelle emblématique.}}{{sfn|Site de Coophimmelb(l)au }}. Cette structure, qui ressemble à un mikado dans la partie tournée vers la ville, le cristal, utilise les possibilités offertes par la [[conception assistée par ordinateur]] en architecture.

Le musée mesure {{nobr|190 mètres}} de long, sur 90 de large et {{nobr|41 mètres}} de haut<ref>[http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/musee-des-confluences Musée des Confluences], Coop Himmelb(l)au.</ref>.

Le projet est composé de trois ensembles appelés « Socle », « Cristal » et « Nuage » :
* le socle en béton regroupe sur sa proéminence les espaces fermés disjoints d'accueil et de restauration, un espace ouvert composé d'un bassin. Le socle contient un auditorium ainsi que les espaces techniques ;
* le cristal, entièrement vitré, est un espace composé de circulations autour d'un « [[Tourbillon (physique)|vortex]] symbolique » et permet d'accéder à une boutique et librairie. Le vortex fut ajouté après le démarrage du chantier pour des problèmes de structure posés par un embasement problématique et fut intégré dans l'architecture comme une pièce non rapportée. Le cristal marque la perspective sur les berges du Rhône depuis le Nord, il permet depuis son intérieur un demi-tour d'horizon sur l'hyper-centre à buildings-signaux de la ville. Cet espace est libre d'accès ;
* le nuage est l'espace des expositions permanentes et temporaires<ref name="Progres"/> en salles à dimensions prédéterminées et articulées sur des passages « ouverts sur l'extérieur » : passage à grand claustra vitré transparent circulable sur le niveau au-dessus du bassin ; passage d'exposition au dernier niveau dont le vitrage supérieur de couverture transparente est bleu (éclairage façon galerie) ; point de vue panoramique fermé sur le fleuve sur le sud de la ville. Le nuage comporte, à son sommet libre d'accès, une cafétéria en espace fermé, et deux points de vue panoramiques ouverts : à l'ouest, en surplomb vue sur l'horizon du coteau urbanisé de la Saône et sur la ville reliée historiquement au sud en traversant ce fleuve (nœud routier des ponts et ouvrage d'art métal remarquable du patrimoine industriel en France du chemin de fer) ; à l'est vue sur l'horizon de la plaine industrialisée, une vue en perspective des montagnes.
De par sa forme atypique, le journal ''[[Le Monde]]'' le compare à un {{citation|vaisseau à la ''Star Wars''}}<ref>{{Lien web |auteur=Michel Guerrin |titre=Les Confluences entre deux eaux |url=https://www.lemonde.fr/arts/article/2014/12/18/les-confluences-entre-deux-eaux_4543359_1655012.html |site=Le Monde |date=16 décembre 2014}}</ref>''.''

== Gestion ==
[[Fichier:Alstom Citadis 302 n°807 TCL Pont Raymond Barre Halle Tony Garnier.jpg|vignette|Le musée est desservi par la [[Ligne 1 du tramway de Lyon|ligne T1]], et un pont particulier le relie à la [[Halle Tony Garnier]].]]
[[Fichier:Tram Musée des Confluences.JPG|vignette|Station Musée des Confluences.]]

Projet initié par le [[conseil général du Rhône]], le Musée des Confluences a d'abord été géré en [[Régie en droit public français|régie directe]], puis est devenu un [[Établissement public de coopération culturelle|Établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial]] le {{date|1|juillet|2014}}<ref>{{Lien web|url=http://www.rhone.fr/culture_loisirs/parcs_musees/musee_des_confluences/le_musee_des_confluences_un_epcc|titre=Musée des Confluences : vers un statut d'EPCC|site=rhone.fr|année=2013|consulté le=12 mars 2014|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>. Les membres constitutifs de cet EPCC sont le Conseil général du Rhône et l'[[École normale supérieure de Lyon]]. Depuis le {{1er}} janvier 2015, la Métropole de Lyon et la ville de Lyon sont également devenues membres de cet EPCC. Le budget de fonctionnement du musée est estimé à {{nobr|13 millions}} d'euros, dont {{nobr|10 millions}} seront assurés par la collectivité<ref name="Bibli"/>.

En 2018, le juriste [[Claude Danthony]], enseignant-chercheur à l'ENS de Lyon, obtient l'annulation de la création de l'EPCC du musée par le tribunal administratif, estimant que le risque financier pour l'ENS (membre de l'établissement) est trop important et que la représentation du personnel du musée n'est pas correctement assurée<ref>TA de Lyon, 4 octobre 2018, 1507512, ''Danthony'' ([http://lyon.tribunal-administratif.fr/content/download/145441/1475134/version/1/file/1507512.pdf décision]).</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=FR-fr |titre=Le musée des Confluences dans une procédure judiciaire |url=https://www.ledauphine.com/loisirs/2018/10/11/le-musee-des-confluences-dans-une-procedure-judiciaire |site=Le Dauphiné libéré |date=2018-10-11 |consulté le=2022-04-18}}.</ref>. Un nouvel arrêté préfectoral intervient en novembre 2018 pour recréer l'établissement et corriger ces irrégularités.

=== Direction ===
Le 19 mars 1999, avant la finalisation du projet, le Conseil Général du Rhône nomme Michel Côté directeur du pôle Sciences et Sociétés, avec pour mission principale de transformer le Muséum de Lyon en un musée des sciences et des sociétés. Il quitte alors le Québec et le [[Musée de la civilisation]] pour s'installer dans l'agglomération lyonnaise et y conduire le projet du Musée des Confluences<ref>{{Article|prénom1=Delphine|nom1=Hummel|prénom2=Aude|nom2=Porcedda|prénom3=Laurent|nom3=Lapierre|titre=Michel Côté et le projet du Musée des Confluences (2007)|périodique=Revue internationale de cas en gestion, HEC Montréal|volume=9|numéro=1|mois=mars|année=2011|lire en ligne=http://www.gestion.evalorix.com/cas/leadership-et-comportement-organisationnel/michel-cote-le-projet-du-musee-des-confluences/|pages=}}</ref>. En mai 2010, il annonce qu'il quitte ses fonctions pour retourner à [[Québec]] et y exercer à partir du {{1er}} août la direction générale du [[Musée de la civilisation]]<ref>{{Lien web|url=http://www.mcq.org/fr/presse/archives.php?idEx=w2592|titre=Monsieur Michel Côté nommé directeur général du Musée de la civilisation à Québec|site=mcq.org|consulté le=21 février 2012|brisé le = 2023-11-26}}.</ref>.

La direction du musée sur le projet finalisé est assurée par Hélène Lafont-Couturier, qui est également responsable du [[musée gallo-romain de Fourvière]] et du [[musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal]]<ref name="Bibli2"/>. Durant l'été 2010, Bruno Jacomy est nommé directeur exécutif<ref name="Bibli2"/>.

=== Employés ===
En 2016, la moitié des employés du Musée des Confluences travaillent via des entreprises de sous-traitance. Les conditions de travail précaire et de rémunération des sous-traitants sont dénoncés par certains employés, ainsi que des accusations de sexisme<ref>[https://www.streetpress.com/sujet/1453719119-lyon-sexisme-precarite-musee-des-confluences SEXISME ET PRÉCARITÉ POUR LES PETITES MAINS DU MUSÉE DES CONFLUENCES]</ref>. La direction explique ce recours à des prestataires par un souci de trésorerie<ref>[https://www.rue89lyon.fr/2016/01/29/sexisme-et-precarite-musee-des-confluences-article-refroidit-la-direction/ « Sexisme et précarité » au musée des Confluences, un article qui refroidit la direction]</ref>.

== Hommage ==
En 2018, le comité scientifique de l’exposition ''Coléoptères, insectes extraordinaires'', découvre une nouvelle espèce de [[longicorne]] nocturne vivant en Afrique du Sud et qu'il baptise ''Capezoum museiconfluentiarum'', en hommage au musée hôte<ref>{{Lien web|url=https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/voyage-extraordinaire-au-pays-des-coleopteres-a-lyon_130390|titre=Voyage extraordinaire au pays des coléoptères à Lyon|date=20 décembre 2018|site=sciencesetavenir.fr}}.</ref>.

== Accessibilité ==
La programmation de l’accessibilité intègre l'intégration poussée des handicaps dans la perception des collections présentées et des espaces architecturaux qui les contiennent (handicap auditif visuel et de mobilité) avec les technologies traditionnelles. Lors de la fermeture Covid une visite virtuelle numérisée a été fournie<ref>(site OnlyLyon [https://www.lyon-france.com/Archives/Evenements/visites-a-360-du-musee-des-confluences voir en ligne], consulté le 17 février 2023).</ref>.

Le musée est desservi depuis février [[2014]] dès l'ouverture par la station « Musée des Confluences » du tramway {{Tramway de Lyon/correspondances avec intitulé|T1}}. Il est également desservi par les [[Autobus de Lyon|lignes de bus]] {{Bus Mode C TCL/correspondances avec intitulé|C7|C10}}, {{Bus TCL/correspondances nombreuses avec intitulé|15|63}}

Le parking pour les cars de groupes est aménagé sous le viaduc de nœud routier.

Parking visiteurs payant à proximité, tarif préférentiel pour les visiteurs du musée à valider à l'accueil de celui-ci.

== Expositions ==

{| width=100% class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|+ Liste des expositions temporaires du musée des Confluences <ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires?state=All]</ref>
|-
! width=30% class="unsortable"  | Exposition
! width=20%  | Ouverture
! width=20% | Fermeture
! width=10% | Durée
! width=10% | Salle(s)
|-
| '''[[Émile Guimet|Les trésors d'Émile Guimet]]'''<br> 
| {{date-|19 décembre 2014}}
| {{date-|12 juillet 2015}}
| {{durée|19|12|2014|12|07|2015}}
|
|-
| '''Dans la chambre des merveilles'''<br> 
| {{date-|20 décembre 2014}}
| {{date-|10 avril 2016}}
| {{durée|20|12|2014|10|04|2016}}
|13
|-
| '''A la conquête du Pôle Sud'''<br> 
| {{date-|03 février 2015}}
| {{date-|28 juin 2015}}
| {{durée|03|02|2015|28|06|2015}}
|
|-
| '''Appartement témoin'''<br> 
| {{date-|14 mai 2015}}
| {{date-|31 août 2015}}
| {{durée|14|05|2015|31|08|2015}}
|
|-
| '''T'imagines ?'''<br> [[Boulet (auteur)|Boulet]] au musée des Confluences 
| {{date-|09 juin 2015}}
| {{date-|16 août 2015}}
| {{durée|09|06|2015|16|08|2015}}
|
|-
| '''Before Memory'''<br> Yuan Goang-Ming 
| {{date-|10 septembre 2015}}
| {{date-|03 janvier 2016}}
| {{durée|10|09|2015|03|01|2016}}
|15
|-
| '''L'art et la machine'''<br> 
| {{date-|13 octobre 2015}}
| {{date-|24 janvier 2016}}
| {{durée|13|10|2015|24|01|2016}}
|
|-
| '''Ma Terre première'''<ref>[https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/ma-terre-premiere-le-musee-des-confluences-inaugure-terra-2016_3322119.html], consulté le 03/10/2022</ref><br> 
| {{date-|23 février 2016}}
| {{date-|17 juillet 2016}}
| {{durée|23|02|2016|17|07|2016}}
|12
|-
| '''Antarctica'''<br> 
| {{date-|26 avril 2016}}
| {{date-|31 décembre 2016}}
| {{durée|26|04|2016|31|12|2016}}
|11
|-
| '''Corps rebelles'''<ref>[https://toutelaculture.com/arts/expositions/corps-rebelles-au-musee-des-confluences-de-lyon-jusquau-5-mars-2017/], consulté le 03/10/2022</ref><br> 
| {{date-|13 septembre 2016}}
| {{date-|05 mars 2017}}
| {{durée|13|09|2016|05|03|2017}}
|12
|-
| '''Venenum'''<br>Un monde empoisonné<ref>[http://venenum.museedesconfluences.fr/]</ref>
| {{date-|15 avril 2017}}
| {{date-|13 avril 2018}}
| {{durée|15|04|2017|13|04|2018}}
|12
|-
| '''Carnets de collection'''<br> 
| {{date-|16 mai 2017}}
| {{date-|02 septembre 2018}}
| {{durée|16|05|2017|02|09|2018}}
|13
|-
| '''Lumière !'''<br>Le cinéma inventé
| {{date-|12 juin 2017}}
| {{date-|25 février 2018}}
| {{durée|12|06|2017|25|02|2018}}
|11/15
|-
| '''[[Touareg]]s'''<br> 
| {{date-|17 octobre 2017}}
| {{date-|04 novembre 2018}}
| {{durée|17|10|2017|04|11|2018}}
|14
|-
| '''[[Hugo Pratt]]'''<br>Lignes d'horizons
| {{date-|07 avril 2018}}
| {{date-|24 mars 2019}}
| {{durée|07|04|2018|24|03|2019}}
|11
|-
| '''[[Yōkai|Yokainoshima]]'''<br>Esprits du Japon
| {{date-|07 juillet 2018}}
| {{date-|28 août 2019}}
| {{durée|07|07|2018|28|08|2019}}
|12
|-
| '''Fêtes himalayennes'''<br>Les derniers Kalash
| {{date-|23 octobre 2018}}
| {{date-|01 décembre 2019}}
| {{durée|23|10|2018|01|12|2019}}
|13
|-
| '''[[Coléoptères]]'''<br>Insectes extraordinaires<ref>[https://www.divento.com/fr/home/11074-exhibition-coléoptères-insectes-extraordinaires-musée-des-confluences-lyon-21-december-2018-28-june-2020.html][https://www.lyon-france.com/L-Agenda/expositions/coleopteres-insectes-extraordinaires]</ref>
| {{date-|21 décembre 2018}}
| {{date-|03 novembre 2019}}
| {{durée|21|12|2018|03|11|2019}}
|14
|-
| '''Désir d'art'''<br>La collection africaine Ewa et Yves Develon
| {{date-|08 février 2019}}
| {{date-|12 mai 2019}}
| {{durée|08|02|2019|12|05|2019}}
|15
|-
| '''Le monde en tête'''<br>La donation Antoine de Galbert
| {{date-|06 juin 2019}}
| {{date-|23 août 2020}}
| {{durée|06|06|2019|23|08|2020}}
|11
|-
| '''Mini-monstres'''<br>Les invisibles
| {{date-|26 juin 2019}}
| {{date-|03 mai 2020}}
| {{durée|26|06|2019|03|05|2020}}
|15
|-
| '''Prison'''<br>Au-delà des murs
| {{date-|18 octobre 2019}}
| {{date-|26 juillet 2020}}
| {{durée|18|10|2019|26|07|2020}}
|12
|-
| '''L'univers à l'envers'''<br>[[Plonk et Replonk]]
| {{date-|19 décembre 2019}}
| {{date-|01 novembre 2020}}
| {{durée|19|12|2019|01|11|2020}}
|14
|-
| '''[[Massif du Makay|Makay]]'''<br>Un refuge en terre [[Madagascar|malgache]]
| {{date-|16 octobre 2020}}
| {{date-|22 août 2021}}
| {{durée|16|10|2020|22|08|2021}}
|11
|-
| '''Une Afrique en couleurs'''<br> 
| {{date-|16 octobre 2020}}
| {{date-|22 septembre 2021}}
| {{durée|16|10|2020|22|09|2021}}
|15
|-
| '''L'oiseau rare'''<br>De l'[[hirondelle]] au [[kakapo]]
| {{date-|18 décembre 2020}}
| {{date-|31 décembre 2022}}
| {{durée|18|12|2020|31|12|2022}}
|14
|-
| '''La Terre en héritage'''<br>Du [[Néolithique]] à [[Anthropocène|nous]]
| {{date-|02 avril 2021}}
| {{date-|30 janvier 2022}}
| {{durée|02|04|2021|30|01|2022}}
|12
|-
| '''Jusqu'au bout du monde'''<br>Regards [[Missionnaire chrétien|missionnaires]]
| {{date-|18 juin 2021}}
| {{date-|08 mai 2022}}
| {{durée|18|06|2021|08|05|2022}}
|13
|-
| '''Sur la piste des [[Sioux]]'''<br>
| {{date-|22 octobre 2021}}
| {{date-|28 août 2022}}
| {{durée|22|10|2021|28|08|2022}}
|11/15
|-
| '''Magique'''<br> 
| {{date-|15 avril 2022}}
| {{date-|05 mars 2023}}
| {{durée|15|04|2022|05|03|2023}}
|12
|- style="background:#9f9;"
| '''Secrets de la Terre'''<br> 
| {{date-|24 juin 2022}}
| {{date-|31 décembre 2024}}
| {{durée|24|06|2022|31|12|2024}}
|13
|- 
| '''Nous, les fleuves'''<br> 
| {{date-|21 octobre 2022}}
| {{date-|27 août 2023}}
| {{durée|21|10|2022|27|08|2023}}
|11
|- style="background:#9f9;"
| '''[[Marc Riboud]]'''<br> 100 photographies pour 100 ans<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/marc-riboud], consulté le 24/01/2023</ref>
| {{date-|24 février 2023}}
| {{date-|31 décembre 2023}}
| {{durée|24|02|2023|31|12|2023}}
|14
|- style="background:#9f9;"
| '''Afrique'''<br> Mille vies d'objets<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/afrique-mille-vies-dobjets], consulté le 24/01/2023</ref>
| {{date-|09 juin 2023}}
| {{date-|18 février 2024}}
| {{durée|09|06|2023|18|02|2024}}
|12
|- style="background:#9f9;"
| '''Terra incognita'''<br> rendez-vous au bout du monde<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/terra-incognita], consulté le 21/12/2023</ref>
| {{date-|22 septembre 2023}}
| {{date-|03 mars 2024}}
| {{durée|22|09|2023|03|03|2024}}
|15
|- style="background:#9f9;"
| '''A nos amours'''<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/nos-amours], consulté le 21/12/2023</ref>
| {{date-|20 octobre 2023}}
| {{date-|25 août 2024}}
| {{durée|20|10|2023|25|08|2024}}
|11
|- style="background:#ff9;"
| '''En forêt'''<br> avec [[Vincent Munier]]<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/en-foret], consulté le 21/12/2023</ref>
| {{date-|16 février 2024}}
| {{date-|27 avril 2025}}
| {{durée|16|02|2024|27|04|2025}}
|14
|- style="background:#ff9;"
| '''Epidémies'''<br> prendre soin du vivant<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/epidemies], consulté le 21/12/2023</ref>
| {{date-|12 avril 2024}}
| {{date-|16 février 2025}}
| {{durée|12|04|2024|16|02|2025}}
|12
|- style="background:#ff9;"
| '''Le temps d'un rêve'''<ref>[https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/le-temps-dun-reve], consulté le 21/12/2023</ref>
| {{date-|18 octobre 2024}}
| {{date-|24 août 2025}}
| {{durée|18|10|2024|24|08|2025}}
|11/15
|-
|}

== Notes et références ==
{{Références}}

== Voir aussi ==
{{Autres projets|Commons=Category:Musée des Confluences}}

=== Articles connexes ===
* [[Musée de France]]
* [[Liste des musées de Lyon]]
* [[Musée d'histoire naturelle - Guimet]], fermé en juillet 2007 et dont les collections sont confiées au musée des Confluences.
* [[Collections africaines dans les musées français]]

=== Liens externes ===
{{Liens}}

{{Palette Musées de France}}

{{Portail|musées|paléontologie|archéologie|métropole de Lyon}}

[[Catégorie:Musée des Confluences| ]]
[[Catégorie:Muséum d'histoire naturelle en France|Confluences]]
[[Catégorie:Musée archéologique en France|Confluences]]
[[Catégorie:Label musée de France dans le Rhône|Confluences]]
[[Catégorie:Musée fondé en 2014|Confluences]]
[[Catégorie:Architecture déconstructiviste en France]]
[[Catégorie:Lieu en rapport avec le skateboard]]